三、案例分析题(共4题，每题20分)

　　(一)

　　【背景资料】

　　A公司在国外承包一项可可豆生产线工程，合同条款关于不可抗力的定义中没有提到罢工是否应视为不可抗力事件。施工期间，该国因发生了大规模的罢工，该可可豆生产线项目也受罢工影响，部分施工人员因交通瘫痪而缺勤一周之久。A公司因此致函业主提出索赔，指出罢工应视为不可抗力事件。该国的宪法规定罢工是非法，但在执行时对罢工却是默许的，从来不曾视为不可抗力事件，因此业主拒绝A公司的索赔要求。由此引起双方争端，最后诉诸国际仲裁。

　　仲裁法庭在裁决该案时，首先查阅承包合同，未发现对罢工有明确的规定，合同中有一条款规定：“凡本合同未涉及的事项依据国际惯例或国家现行法律执行。”于是仲裁法庭根据该国的宪法裁定A公司胜诉。

　　【问题】

　　1.【题干】索赔处理中要求具备哪些合同基本知识?

　　【答案】索赔处理中除了要具有索赔意识外，还必须有专业知识做基础，即工程成本知识、合同知识、谈判知识等。

　　【考点】

　　2.【题干】该事件索赔成功主要运用了哪些索赔技巧?

　　【答案】该事件索赔成功的索赔技巧：承包商的成功之处在于利用了合同条款中出现的矛盾、漏洞，实际上承包商并非不知道该国的宪法规定与实际执行情况的差别，但在缔约时没有提出，而是等到时机成熟时再利用合同条款的漏洞提出索赔要求。

　　【考点】

　　3.【题干】在索赔报告中应叙述哪些内容?

　　【答案】索赔报告中叙述的索赔事项包括：事件发生的具体时间、地点、原因、产生持续影响的时间，承包商为该索赔事项付出的努力和附加开支，承包商的具体索赔要求等。

　　【考点】

　　4.【题干】索赔报告的关键部分应有哪些内容?

　　【答案】索赔报告的关键部分是合同的论述，论证并说明自己有索赔权力，它是索赔能否成立的关键。在合同、法律的基础上，合同论证部分按索赔事件发生发展处理过程叙述，使业主清楚地了解事项的始末及承包商处理索赔事项上做出的努力、付出的代价。论述时应明示引证资料的名称、编号、便于查阅。

　　【考点】

　　(二)

　　【背景资料】

　　某工业项目建设单位通过招标与施工单位签订了施工合同，主要内容包括设备基础、设备钢架(多层)、工艺设备、工业管道和电气仪表安装等。

　　工程开工前，施工单位按合同约定向建设单位提交了施工进度计划，如下图所示。

　　上述施工进度计划中，设备钢架吊装和工艺设备吊装两项工作共用一台塔式起重机(以下简称塔机)，其他工作不使用塔机。经建设单位审核确认，施工单位按该进度计划进场组织施工。

　　在施工过程中，由于建设单位要求变更设计图纸，致使设备钢架制作工作停工10d(其他工作持续时间不变)。建设单位及时向施工单位发出通知，要求施工单位塔机按原计划进场，调整进度计划，保证该项目按原计划工期完工。

　　施工单位采取措施将工艺设备调整工作的持续时间压缩3d，得到建设单位同意。施工单位提出的费用补偿要求如下，但建设单位没有全部认可。

　　(1)工艺设备调整工作压缩3d，增加赶工费10000元。

　　(2)塔机闲置10d损失费，1600×10=16000(元)。

　　(3)设备钢架制作工作停工10d造成其他有关机械闲置、人员窝工等综合损失费15000元。

　　【问题】

　　1.【题干】用节点代号写出施工计划的关键线路，该计划的总工期是多少天?

　　【答案】施工计划的关键线路：①→⑤→⑥→⑩→⑪→⑫。该计划的总工期是191d。

　　【考点】

　　2.【题干】施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第几天?按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作能否连续作业?说明理由。

　　【答案】施工单位按原计划安排塔机在工程开工后最早投入使用的时间是第37天。

　　按原计划设备钢架吊装与工艺设备吊装工作不能连续作业。理由：按原计划设备钢架吊装工作是在第68天末完成，而工艺设备吊装的最早开始时间与设备钢架吊装最早完成时间间隔7d，因此不能连续作业。

　　【考点】

　　3.【题干】说明施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由。

　　【答案】施工单位调整方案后能保证原计划工期不变的理由：设备钢架制作工作的总时差为7d，其停工10d导致总工期延长3d。而施工单位采取措施将工艺设备调整工作(关键工作)的持续时间压缩3d，压缩后关键线路总工期缩短3d，为191d，因此可以保证原计划工期不变。

　　【考点】

　　4.【题干】施工单位提出的3项费用补偿要求是否合理?计算建设单位应补偿施工单位的总费用。

　　【答案】第(1)项费用补偿要求合理，应补偿赶工费10000元。

　　第(2)项费用补偿要求不合理，应补偿(1600-300)×3=3900(元)。

　　第(3)项费用补偿要求合理，应补偿综合损失费15000元。

　　建设单位应补偿施工单位的总费用=10000+3900+15000=28900(元)。

　　【考点】

　　相关推荐：

　　2019年二级建造师《各科目》全真试题及答案汇总

　　 2019年二级建造师《各科目》模拟试题及答案汇总

　　2019年二级建造师《各科目》测试题及答案汇总

　　2019年二级建造师考试《各科目》高频考点汇总

　　2009-2018年二级建造师真题及答案|解析|估分|下载

　　万题库：2019二级建造师各科目真题每日一题汇总